STANDART SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

Madde 1 - Taraflar ve Sözleşmenin Konusu

İşbu Standart Satış Sözleşmesi ve Genel Şartlar (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), İşlem tarihinde [AHMET BALTACI] (Bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır) ile şirketiniz (Bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Sözleşmenin konusu, SATICI'nın ALICI'ya satışını yaptığı mal/hizmetler ile bu satışa ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir.

Madde 2 - Sözleşmenin Kapsamı ve Tekelliği

ALICI, kendi satın alma şartları, teklifleri veya diğer dokümanlarındaki kendisi lehine olan hükümler de dâhil olmak üzere, işbu Sözleşme hükümleriyle çelişen veya farklı olan tüm şartlardan, sözleşmenin imzalanması ve/veya SATICI'dan herhangi bir mal/hizmet satın alınması suretiyle feragat ettiğini kabul ve beyan eder. SATICI çalışanları veya temsilcileri tarafından Sözleşme hükümlerinden herhangi bir farklı uygulama veya taahhüt, ancak SATICI'nın yazılı ön onayı ile geçerlilik kazanır.

Madde 3 - Ödeme Koşulları ve Geç Ödeme Yaptırımları

3.1. Faturalar, fatura veya siparişte aksi belirtilmedikçe, fatura tarihinden itibaren 21 iş günü içinde ödenmelidir.

3.2. ALICI, Türk Borçlar Kanunu'nun 120. maddesi uyarınca, ödeme vadesinin sona ermesini müteakip, SATICI'ya olan borcunu ödememekte ısrar ederse, SATICI ısrarla talep etmek kaydıyla, sözleşmenin feshedildiğini ALICI'ya bildirebilir.

3.3. Vadesinde ödenmeyen her bir fatura tutarı için, Türk Borçlar Kanunu'nun 108. maddesi uyarınca, ödeme tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiz talep edilecektir. Ayrıca, SATICI, vadesi geçmiş her bir fatura bakiyesi üzerinden %10 oranında geç ödeme tazminatı talep etme hakkını saklı tutar.

3.4. SATICI, ödemelerdeki gecikme veya temerrüt halinde, Türk Borçlar Kanunu'nun 82. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ALICI'ya sağladığı tüm mal/hizmet teslimatlarını ve desteklerini, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın derhal durdurma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Madde 4 - Tahsilat ve Hukuki Masraflar

Ödemenin vadesinden itibaren 60 (altmış) günlük sürenin geçmesine rağmen ALICI borcunu ödemez ise, SATICI borcun hukuki yollarla veya bir borç tahsilat şirketi aracılığıyla tahsiline başvurma hakkını haizdir. Bu durumda, tahsilata ilişkin olarak doğacak her türlü avukatlık ücreti, mahkeme masrafı, tahsilat şirketi ücreti ve diğer tüm hukuki giderler, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca ALICI'dan ayrıca talep edilecektir.

Madde 5 - Stopaj ve Vergi Sorumlulukları

ALICI'nın bulunduğu ülke mevzuatından kaynaklanan ve fatura tutarı üzerinden kesinti yapılmasını gerektiren her türlü stopaj, vergi, harç veya benzeri mali yükümlülükler ALICI'ya aittir. ALICI, bu tür kesintiler nedeniyle SATICI'ya ödenmesi gereken net tutarın eksik ödenmemesini, aksi halde farkın derhal telafi edileceğini taahhüt eder. SATICI'ya, fatura bedelinin tamamı (herhangi bir kesinti yapılmaksızın) ödenmelidir.

Madde 6 - Sorumlulukların Sınırlandırılması ve Mücbir Sebepler

6.1. SATICI, taahhüt ettiği mal/hizmetleri sözleşmede belirlenen sürelerde ve standartlarda sağlamak için gerekli özeni gösterecektir. Ancak, SATICI'nın yükümlülükleri, Türk Borçlar Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "araç borcu" kapsamında olup, bir "sonuç borcu" değildir. SATICI, yalnızca kusuru oranında sorumludur.

6.2. SATICI, ALICI'nın kendi müşterileri (nihai tüketiciler) nezdinde herhangi bir nedenle karşılaştığı tazminat talepleri veya hukuki uyuşmazlıklarda, ALICI ile birlikte veya ona karşı herhangi bir davada üçüncü taraf olarak müdahil edilse dahi, bu davalardan doğacak hiçbir zarar, gider veya tazminattan sorumlu değildir.

6.3. Tarafların kontrolü dışında gelişen ve öngörülmesi veya önlenmesi mümkün olmayan (mücbir sebep halleri) yangın, deprem, savaş, terör, genel grev, siyasi veya ekonomik kriz, doğal afetler veya devletin yasama, yürütme veya yargı organlarınca alınan kararlar nedeniyle sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifa edilememesi durumunda, taraflar bundan sorumlu tutulamaz.

Madde 7 - İhbar ve İtiraz Süresi

SATICI'ya karşı ileri sürülecek her türlü talep, ayıp, eksiklik veya uygunsuzluk iddiaları, malların ALICI'ya teslim tarihinden veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 8 (sekiz) gün içinde, SATICI'nın kayıtlı adresine iadeli taahhütlü bir mektupla yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi takdirde, mal/hizmetlerin sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği kabul edilecek ve ALICI'nın her türlü hak iddiası sona erecektir.

Madde 8 - Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşmeden doğan veya sözleşmeyle ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI'nın kayıtlı olduğu yer Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.